- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關推薦
【必備】承攬加工合同
隨著人們法律觀念的日益增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同1
甲方：____________________
乙方：____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：________________________________________
2、工程地點：____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：_____________________________=____________________平方，附工程詳單。
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________，總造價________________元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入_____________，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____________金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向?qū)Ψ街Ц禵_______________萬元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
承攬加工合同2
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的.違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
蓋章：
簽約人：
職務：
電話號碼：
已方：
蓋章:
簽約人：
職務：
電話號碼：
時間： 年 月 日
承攬加工合同3
承攬方：___________
地址：___________
電話：___________
開戶銀行：___________
帳號：___________
法定代表人：___________
定作方：___________
地址：___________
電話：___________
開戶銀行：___________
帳號：___________
法定代表人：___________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：___________
規(guī)格：___________
單位：___________
數(shù)量：___________
備注：___________
第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方。定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點：
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：___________。
第九條運輸辦法及費用負擔：___________。
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金。有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價。不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任。經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元。（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）或酬金總額的_________％（20％——60％幅度）違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的'辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％（20％———60％的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。合同副本一式__________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：___________
代表人（簽字）：___________
_________年____月____日
承攬方（蓋章）：___________
代表人（簽字）：___________
_________年____月____日
承攬加工合同4
承攬合同（供加工承攬用）
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)）；
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料；
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條 加工費結算辦法與時間；
第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；
第八條 甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的'日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳 號：_________________帳 號：_____________________
簽訂日期：_____年____月____日
承攬加工合同5
簽定日期：_______年____月____日
定作方（甲方）：______________
電話：________________________
承攬方（乙方）：______________
電話：________________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
承攬加工合同6
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱：xx
型號：xx
規(guī)格：xx
質(zhì)量要求：xx
計量單位：xx
數(shù)量：xx
加工費：xx
單位總價：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規(guī)格：xx
質(zhì)量要求：xx
計量單位：xx
數(shù)量：xx
單價：xx
總價：xx
圖紙、技：xx
術資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點：xx
交付數(shù)量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的.，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xx簽訂地點：xx
承攬加工合同7
定做方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內(nèi)容：（含稅）
�。�1）、主構件：角鋼桁架
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸
�。�2）、主構件：吊車梁、鋼軌吊
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸
（3）、主構件：鋼柱、鋼梁
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸
以上單價所有構件均進行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準）。
2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵沖貨款，）
3、結算方式：按照實際工程量結算。（每次發(fā)貨前付清當批次貨款）
4、發(fā)票：增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范（鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20xx）認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品，所有鋼材的.厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿足設計材質(zhì)要求。
4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：湖北團風鴻路工廠。
2、發(fā)貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸：
1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施（具體由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車，甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
開戶行：
委托代理人：賬號：
聯(lián)系方式：委托代理人：
日期：日期：
承攬加工合同8
定作人：____________
簽訂地點：____________
承攬人：____________
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條加工物
數(shù)量：__________
報酬：__________
交貨期限：_______年_______月_______日
加工物規(guī)格計量：__________
報酬：__________
交貨期限及數(shù)量：__________
數(shù)量：__________
名稱：__________
型號單位：__________
單價金額合計：__________
合計人民幣金額（大寫）：__________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格：__________
計量：__________
數(shù)量質(zhì)量：__________
提供日期：_______年_______月_______日
消耗定額：__________
名稱型號單位：__________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的'包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）__________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人（章）：____________承攬人（章）：___________
住所：____________住所：____________經(jīng)辦人：____________
法定代表人：____________法定代表人：___________
居民身份證號碼：____________居民身份證號碼：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
電話：____________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：
賬號：____________賬號：____________
郵政編碼：____________郵政編碼：____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒（公）證機關：____________（章）
監(jiān)制部門：____________
印制單位：____________
____年_____月_____日
承攬加工合同9
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結構施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構件質(zhì)量符合上述規(guī)范的.要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結算方式
5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;
5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據(jù)實結算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(nèi)(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件，雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
承攬加工合同10
定作單位：______________ (以下簡稱甲方)
承攬單位：______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價款
一、加工品名：某項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限：共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修________年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質(zhì)量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。如加工構件質(zhì)量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構件質(zhì)量負全部責任。
定作單位：______________
承攬單位：______________
______年________月_______日
承攬加工合同11
承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）。
第五條：驗收標準和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結賬（平時借支除外）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的`，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時報請當?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬加工合同12
訂立合同雙方：
承攬方：_____________ 以下簡稱甲方
定作方：_____________ 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳、
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做、
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便、
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、
第五條工程價款：按核定價格單計算款________元、
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收、驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明、
第七條交貨的時間和地點：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失，由甲方負責、
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____________元（____萬元）、甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款、乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還、
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償、
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金、
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收、
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失、
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失、
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的.規(guī)定，向甲方償付違約金、
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失、
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用、
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效、
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份、
甲方：____________（蓋章）
代表人：____________（簽名）
地址：____________
電話：________________
開戶銀行：____________________
帳號：________________________
乙方：____________
代表人：________________
地址：____________
電話：____________
開戶銀行：________
帳號：____________
年 月 日
承攬加工合同13
定作方：（以下簡稱甲方）________
承攬方：（以下簡稱乙方）________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：__________
貨號：__________
面料：__________
顏色：__________
尺碼：__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：__________
2、數(shù)量：__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________
提供日期：__________
單價：__________
總金額：__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：__________
2、總金額（元）：__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
（3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方（簽章）：_________
乙方（簽章）：_________
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬加工合同14
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的`規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
承攬加工合同15
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3。交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3。定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1。交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的`，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理：
1。向仲裁機關申請仲裁；
2。向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
【承攬加工合同】相關文章：
承攬加工合同06-30
承攬加工合同(精選)07-15
加工承攬合同(范本)10-06
關于承攬加工合同02-17
有關承攬加工合同03-01
承攬加工合同[熱門]07-15
【熱】承攬加工合同07-15
承攬加工合同[優(yōu)秀]07-15
承攬加工合同(精)07-15
承攬加工合同【熱】07-15