關(guān)于裝飾合同三篇

　　現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，越來越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的裝飾合同3篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

裝飾合同 篇1

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　業(yè)主(姓名)：身份證號(hào)： 住所： 聯(lián)系電話： 承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方) 武漢共工同益裝飾工程有限公司

　　單位地址：武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街D4—106A

　　施工負(fù)責(zé)人：陳今龍聯(lián)系電話：18107219613

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點(diǎn)：

　　1.2工程裝飾裝修面積：

　　1.3工程承包：乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料

　　1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計(jì)算)

　　開工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　1.5工程款和工程預(yù)算表：

　　(1)工程款：本合同工程造價(jià)金額（詳細(xì)見工程預(yù)算表）：

　　(2)工程預(yù)算表應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。

　　第二條 甲方工作

　　2.1開工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。

　　2.3負(fù)責(zé)在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關(guān)費(fèi)用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。

　　2.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。

　　2.6參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

　　2.7甲方對(duì)乙方提供的《工程預(yù)算表》，本合同書，以及工程所設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)方案及相關(guān)材料負(fù)有保密責(zé)任。

　　第三條 乙方工作

　　3.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。

　　3.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定;

　　(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。

　　(2)不得擾民及污染環(huán)境。

　　(3)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護(hù)。

　　(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。

　　(5)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　3.3應(yīng)甲方要求，如實(shí)告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計(jì)的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)書，參考價(jià)格等有關(guān)資料以便查閱。

　　3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。

　　第四條 工程變更

　　4.1在工程期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

　　4.2工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，詳見本合同附件一《工程預(yù)算表》，雙方簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增建項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

　　第五條 工期延誤

　　5.1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期應(yīng)當(dāng)順延;

　　(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　5.2對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期應(yīng)當(dāng)順延;

　　(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

　　5.3因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.4判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。

　　5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的.，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

　　第六條 工程驗(yàn)收

　　6.1在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收：

　　(1)材料驗(yàn)收;

　　(2)隱蔽工程驗(yàn)收;

　　(3)竣工驗(yàn)收。

　　6.2工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到竣工驗(yàn)收通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。驗(yàn)收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進(jìn)行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。

　　6.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。

　　6.4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　6.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。

　　6.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。

　　第七條 工程款支付方式

　　7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　7.2工程進(jìn)度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.3工程竣工驗(yàn)收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　。

　　第九條 附則

　　9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　9.2因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。

　　9.3本合同履行完畢后自動(dòng)終止。

　　甲方(簽字)：

　　年月

　　(蓋章)：年月 乙方 日日

裝飾合同 篇2

　　發(fā)包單位：

　　勞務(wù)承包單位：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：大石橋市中心醫(yī)院內(nèi)裝飾工程（第八標(biāo)段）

　　2、施工地點(diǎn)：大石橋市中心醫(yī)院15層—17層（第八標(biāo)段）

　　3、施工內(nèi)容：根據(jù)施工圖紙所設(shè)計(jì)所有內(nèi)容

　　4、施工標(biāo)準(zhǔn)：按遼寧省裝飾裝修工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)定為：合格

　　5、開、竣工日期：自20xx年7月20日起至20xx年11月20日止。

　　第二條發(fā)包方的責(zé)任范圍

　　1、提供滿足施工需要的圖紙或者必要的施工說明書；

　　2、提供現(xiàn)場(chǎng)施工人員所需要的施工用水、用電和施工場(chǎng)地、臨時(shí)后勤設(shè)施消防器具。

　　3、按合同規(guī)定提供裝飾材料及輔料。

　　4、做好施工交底，并用書面材料安排好技術(shù)、安全、質(zhì)量。

　　5、做好內(nèi)外各單位之間的協(xié)調(diào)工作。

　　6、建立技術(shù)、質(zhì)量、工期控制保證體系，協(xié)調(diào)好勞務(wù)關(guān)系。

　　第三條勞務(wù)承包單位的責(zé)任范圍

　　1、組織和調(diào)配好施工人員，聽從指揮按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)。

　　2、施工中要合理用料、杜絕浪費(fèi)、文明施工，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔，材料堆放整潔，有序合理。

　　3、準(zhǔn)確提供施工所用材料計(jì)劃，做到材料不積、不壓。

　　4、勞務(wù)人員嚴(yán)禁違章操作，所造成的后果自負(fù)。

　　5、主動(dòng)辦理暫住證、上崗證，費(fèi)用自理。

　　6、接受有關(guān)部門的.質(zhì)量檢查和監(jiān)督。

　　第四條工程質(zhì)量及返工

　　1、勞務(wù)承包方應(yīng)做到質(zhì)量自檢，發(fā)現(xiàn)問題自行改正。

　　2、發(fā)包方負(fù)責(zé)分項(xiàng)專檢，按專檢要求改正與返工，并做好記錄，所有責(zé)任責(zé)任方自負(fù)。

　　第五條工程驗(yàn)收

　　1、工程專職人員對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收，并填報(bào)記錄。

　　2、竣工前公司組織驗(yàn)收，對(duì)不合格品，勞務(wù)方要無償給予整改，并加倍賠償造成的材料損失。

　　第六條合同價(jià)款與調(diào)整

　　2、價(jià)款調(diào)整：

　　項(xiàng)目增加，數(shù)量變更價(jià)款超出本合同項(xiàng)目范圍時(shí)。1、本工程在所介定范圍內(nèi)，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求與工期條件下總勞務(wù)費(fèi)：人民幣

　　第七條勞務(wù)費(fèi)的支付

　　按工程進(jìn)度每半月支付一次，不超過工程量的70%，工程完工后支付80%，春節(jié)前付到95%，留5%做為質(zhì)量維修金，一年后付清。

　　第八條工程保修

　　1、竣工驗(yàn)收后維修以保修期內(nèi)所有維修費(fèi)、人工費(fèi)均是勞務(wù)方負(fù)責(zé)。

　　2、沒有維修能力者，按實(shí)際發(fā)生的維修費(fèi)用在維修費(fèi)中一次扣回。

　　3、材料損失根據(jù)責(zé)任范圍可分?jǐn)偂?/p>

　　4、保修期從竣工驗(yàn)收后起計(jì)算，一般不超過12個(gè)月，返回駐地付清。

　　第九條違約責(zé)任

　　1、對(duì)下列事宜勞務(wù)方屬違約責(zé)任：

　　（1）沒有正當(dāng)理由，未能按期完成任務(wù)。

　�。�2）工程未完，擅自撤離。

　�。�3）其它違約。

　　2、違約時(shí)根據(jù)情況嚴(yán)重程度，扣減部分勞務(wù)費(fèi)。

　　3、對(duì)本合同中未盡事宜，應(yīng)本著平等原則，雙方協(xié)商解決。

　　第十條其它約定

　　如有糾紛，可在工程所在地勞動(dòng)仲裁部門或人民法院解決

裝飾合同 篇3

　　答辯人：

　　身份證號(hào)碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號(hào)碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對(duì)于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯(cuò)

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯(cuò)，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。

　　三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對(duì)第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對(duì)定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號(hào)的`房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動(dòng)部門申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗(yàn)，因此，答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。

　　根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任�！钡�是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國(guó)法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對(duì)象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。

　　2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的，在20xx年11月1日國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)[20xx]24號(hào)）第三十三項(xiàng)、第五十六項(xiàng)的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對(duì)建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。

　　3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費(fèi)用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。

　　4、本案中，法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小，將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　此致

　　深圳市龍崗區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

【裝飾合同】相關(guān)文章：

裝飾裝修合同03-28

建筑的裝飾合同03-29

裝飾工程合同03-16

裝飾施工合同02-18

裝飾設(shè)計(jì)合同03-05

建筑裝飾合同04-06

裝飾施工工裝合同03-20

裝飾材料采購(gòu)合同03-21

裝飾建材購(gòu)銷合同03-21

【推薦】裝飾設(shè)計(jì)合同04-14