裝飾合同集錦六篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編幫大家整理的裝飾合同6篇，歡迎閱讀與收藏。

裝飾合同 篇1

　　建設(shè)單位： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　施工單位： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　l、工程名稱：eps/grc線條裝飾工程

　　2、安裝種類：eps線條編號(hào)______，顏色編號(hào)_______

　　其它： _____________________________

　　3、噴漆種類：____________________________

　　4、工程范圍：裝飾工程施工合同

　　____________________________

　　5、工程價(jià)格及付款方式：eps線條共計(jì)___米，每米單價(jià)____元，羅馬柱共計(jì)____米，每米單價(jià)_____元，其它： ___________________工程總價(jià)________元。合同簽訂之日支付工程總價(jià)30%，工程竣工后結(jié)清工程款。

　　6、工程質(zhì)量：要求刷面不脫皮，不變色，光澤均勻，顏色一致。

　　二、乙方的責(zé)任

　　l、嚴(yán)格按照規(guī)范設(shè)計(jì)和甲方確認(rèn)的.施工方案施工，要求工程質(zhì)量達(dá)到合格。

　　2、嚴(yán)格按照設(shè)定的竣工日期完成全部施工任務(wù)。

　　3、保證文明施工、安全施工。

　　三、甲方的責(zé)任

　　L、做好施工前準(zhǔn)備工作，保證安裝處墻體平直，做好安裝處所需前期工程。

　　2、保證施工所需的水電、腳手架，保證水電暢通，腳手架穩(wěn)固、達(dá)到乙方安裝所需高度，負(fù)責(zé)協(xié)商有關(guān)部門的關(guān)系，保證乙方正常施工。

　　3、按照約定支付工程款。

　　四、違約責(zé)任

　　1、乙方安裝如未達(dá)到約定工程質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方返工。

　　2、甲方如未按照本合同約定做好安裝前準(zhǔn)備工作，則竣工日期相應(yīng)順延。

　　五、其他約定：

　　______________________________________

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

裝飾合同 篇2

　　發(fā)包方：(簡(jiǎn)稱甲方)：

　　承包方：(簡(jiǎn)稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國(guó)家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、建筑面積:

　　4、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

　　5、承包方式：

　　6、結(jié)算方式:

　　第二條 工 期

　　1、總施工工期：

　　2、開工日期： 年 月 日

　　3、竣工日期：開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗(yàn)收日期，工程竣工時(shí)，乙方發(fā)出書面竣工報(bào)告書)

　　第三條 工程價(jià)款及付款方式

　　本工程合同價(jià)款為人民幣：大寫：

　　付款時(shí)間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗(yàn)收合格后五日內(nèi) 第四條 工程質(zhì)量要求

　　乙方施工嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范進(jìn)行，施工滿足設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量達(dá)到《建筑裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　第五條 雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方權(quán)利義務(wù)：

　　(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說明注意事項(xiàng)。配合辦理施工報(bào)批相關(guān)手續(xù)。

　　(2)本合同簽定起三日內(nèi)，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè))，工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。

　　(3)負(fù)責(zé)召集施工單位參加每周例會(huì)，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，施工過程中，如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　(4)交納應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用，并按時(shí)支付裝修施工款項(xiàng)。

　　(5)辦理收樓手續(xù)，組織工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算工作。

　　(6)在施工過程中，如遇增減裝修項(xiàng)目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進(jìn)行增減項(xiàng)目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項(xiàng)目，則甲方不支付相應(yīng)費(fèi)用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。

　　2、乙方權(quán)利義務(wù)

　　(1)提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。

　　(2)按照施工總進(jìn)度計(jì)劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質(zhì)量，合理安排施工，按時(shí)完工。

　　(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計(jì)要求，必須是合格環(huán)保產(chǎn)品，經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。

　　(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定，文明施工，保證在施工過程中不在施工場(chǎng)地周圍亂放建材及廢物，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定，并保證在工程竣工后負(fù)責(zé)清理。

　　(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。

　　(6)施工過程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　(7)參加工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算。

　　(8)工程竣工未移交甲方前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。

　　第六條 工期提前或延誤

　　工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)后，工期才可相應(yīng)順延：

　　1) 甲方要求的設(shè)計(jì)及工程量變更：

　　2) 非乙方原因，一周內(nèi)累計(jì)停水、停電八小時(shí)以上的：

　　3) 不可抗力，是指戰(zhàn)爭(zhēng)和自然災(zāi)害：

　　4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進(jìn)度：

　　5) 甲方分包的工程，拖延了施工進(jìn)度：

　　6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：

　　除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗(yàn)收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期每延誤一天，乙方應(yīng)付違約金人民幣200元，但總額不超過工程款總價(jià)的3%。

　　工期提前 若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出，則每提前竣工一天，甲方應(yīng)支付乙方的獎(jiǎng)勵(lì)金額人民幣200元，但總額不超過工程款總價(jià)的3%。

　　第七條 合同價(jià)款的`調(diào)整

　　在施工過程中，因甲方要求增(改)項(xiàng)目造成的成本增減，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)，工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　第八條 保修及范圍

　　1、自本工程完工驗(yàn)收合格之日起，一年內(nèi)為保修期限。期滿后負(fù)責(zé)終身維修。

　　2、保修范圍：在保修期內(nèi)，屬乙方施工范圍的工程項(xiàng)目，因施工質(zhì)量問題造成的，乙方負(fù)責(zé)24小時(shí)內(nèi)免費(fèi)維修，若甲方使用不當(dāng)造成的，乙方只收取材料及人工成本費(fèi)用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi)，如燈泡、日光燈等。

　　第九條 爭(zhēng) 議

　　甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過協(xié)商或者申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭(zhēng)議解決方式：向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

　　第二種爭(zhēng)議解決方式：向 甲、乙雙方注冊(cè)地的任何

　　一方人民法院起訴。

　　雙方約定按第 種爭(zhēng)議解決方式解決。

　　第十條 違 約

　　甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)及發(fā)生使合同無(wú)法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無(wú)法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　第十一條 合同份數(shù)及有效期

　　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.

　　第十二條 附 件

　　1：施工圖紙

　　2：裝修預(yù)算書

　　3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件

　　發(fā)包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號(hào)：

　　承包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號(hào)：

　　簽訂日期

裝飾合同 篇3

　　甲方(發(fā)包方)：

　　身份證號(hào)碼：

　　乙方(承包方)：

　　身份證號(hào)碼：

　　雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。如下：

　　一、工程項(xiàng)目：

　　1、三個(gè)房間(兩臥室、一客廳，以下簡(jiǎn)稱三個(gè)房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對(duì)稱)，房頂四周打石膏線，包三個(gè)房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩?zhàn)�，刷立邦漆兩次�?/p>

　　2、通陽(yáng)臺(tái)的門窗處打一吧臺(tái)，上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽(yáng)臺(tái)東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜，包陽(yáng)臺(tái)、鋪磁磚、吊pvc板。

　　3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺(tái)。

　　4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。

　　5、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負(fù)責(zé)施工。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。

　　四、施工期限：

　　二○ 年八月二十日至二○ 年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

　　五、工程造價(jià)：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。

　　七、其它問題：

　　裝修項(xiàng)目的`具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。

　　甲方： 乙方：

　　簽(蓋章)： 簽(蓋章)：

　　年 月 日 年 月 日

　　個(gè)人裝修合同樣本(三)

　　委托方(甲方)： 承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室

　　二、形式結(jié)構(gòu)：____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)

　　三、工程項(xiàng)目：

　　1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。

　　六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_____ ____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內(nèi)無(wú)任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)，

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　簽(蓋章)： 簽(蓋章)：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇4

　　答辯人：

　　身份證號(hào)碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號(hào)碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對(duì)于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯(cuò)

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯(cuò)，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。

　　三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對(duì)第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對(duì)定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號(hào)的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動(dòng)部門申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗(yàn)，因此，答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。

　　根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的`定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國(guó)法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對(duì)象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。

　　2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的，在20xx年11月1日國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)[20xx]24號(hào)）第三十三項(xiàng)、第五十六項(xiàng)的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對(duì)建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。

　　3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費(fèi)用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。

　　4、本案中，法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小，將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來(lái)，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　此致

　　深圳市龍崗區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

裝飾合同 篇5

　　合同編號(hào)：_________

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊(cè)地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1．1工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)（縣）_________路_________號(hào)_________樓_________室。

　　1．2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1．3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　�。�1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；

　�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。

　　1．4總價(jià)款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

　　1．5工程期限_________天；開工日期_________天_________月_________日；竣工日期_________天_________月_________日；

　　1．6工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。

　　第二條施工單位資格

　　乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償乙方損失。

　　第三條材料供應(yīng)

　　3．1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；

　　3．2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。

　　第四條工程質(zhì)量

　　4．1本工程執(zhí)行_________（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、_________（填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　4．2本工程由_________方設(shè)計(jì)施工方案。

　　4．3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4．4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4．5在施工過程當(dāng)中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》（詳見附件見）后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　4．6施工過程當(dāng)中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　第五條工程驗(yàn)收

　　5．1雙方約定在施工過程當(dāng)中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：_________。

　　乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單（見附表八：工程驗(yàn)收單）；

　　5．2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單（見附表八：工程驗(yàn)收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見附表九：工程結(jié)算單）；

　　5．3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：

　　工程保修單）。

　　第六條工程款支付方式

　　6．1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　�。�1）本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款；

　　（2）完成_________％的工程量之日后的_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款；

　�。�3）竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款。

　�。�4）竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6．2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的'款項(xiàng)。

　　6．3雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

　　6．4竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的_________％的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

　　第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　第八條工程監(jiān)理

　　8．1本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

　　8．2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無(wú)權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

　　8．3為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第九條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　9．1甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　9．2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)_________元由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。

　　9．3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時(shí)，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。

　　第十條乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：

　　10．1乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。

　　10．2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用

裝飾合同 篇6

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議，以便共同遵守：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程內(nèi)容：施工圖范圍內(nèi)，詳見施工預(yù)算單

　　4、總造價(jià)：

　　5、承包方式：乙方包清工，甲方提供所有工程材料

　　6、開工日期：

　　7、竣工日期：

　　第二條工地代表

　　1、甲方：

　　2、乙方：

　　第三條甲方工作

　　1、清理施工場(chǎng)地，為乙方創(chuàng)造入場(chǎng)開工條件。

　　2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。

　　3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，

　　4、甲方保證材料的及時(shí)供應(yīng)，不得出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí)，影響乙方施工，如出現(xiàn)材料短缺影響的工期與誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方負(fù)責(zé)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方案的.確定與會(huì)審，如有施工變更甲方應(yīng)提前三天通知乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。

　　6、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)不同工種班組之間的協(xié)調(diào)。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。

　　7、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的外部施工環(huán)境，確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾（包括各級(jí)行政管理部門）。

　　第四條乙方工作

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范和防火規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程任務(wù)。

　　2、嚴(yán)格依據(jù)圖紙進(jìn)行施工，不得隨意更改施工方案

　　3、施工期間，對(duì)甲方原不動(dòng)結(jié)構(gòu)和陳設(shè)予以保護(hù)。

　　4、保證各工種之間合理有序的安排施工，不得影響到其他施工班組的正常施工。

　　5、因拖欠民工工資引起的后果，由乙方負(fù)責(zé)。

　　第五條本工程由甲方采購(gòu)的各類材料設(shè)備，應(yīng)為符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，如由于材料質(zhì)量原因造成的后果有甲方負(fù)責(zé)。

　　第六條乙方應(yīng)按雙方認(rèn)可的形象方案和工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容清單組織施工。如甲方提出設(shè)計(jì)變更或增減工程項(xiàng)目時(shí)，必須提前與乙方代表聯(lián)系，進(jìn)行項(xiàng)目變更。變更單由甲方作為增減工程造價(jià)和結(jié)算的依據(jù)。項(xiàng)目若無(wú)變更，工程總造價(jià)以本合同所簽價(jià)款為終最結(jié)算價(jià)

　　第七條工程竣工驗(yàn)收

　　1、未經(jīng)交工驗(yàn)收，而由甲方單方面使用者，視為交工驗(yàn)收合格。

　　2、工程交工后由于施工工藝造成的返修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修，費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。

　　第八條付款方式

　　第九條違約責(zé)任

　　1、甲方不按合同約定時(shí)間付款，每逾期一天，向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。

　　2、由于乙方原因而延誤工期，每逾期一天，向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。

　　第十條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)至一樓，由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)并負(fù)責(zé)處理。

　　第十一條合同爭(zhēng)議解決方式

　　如對(duì)工程質(zhì)量或工程造價(jià)雙方發(fā)生爭(zhēng)議，可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，工程質(zhì)量爭(zhēng)議可申請(qǐng)工程質(zhì)量監(jiān)理部門或裝飾裝修行業(yè)管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定。工程造價(jià)爭(zhēng)議可申請(qǐng)審計(jì)部門審計(jì)結(jié)論還可通過法律渠道解決。

　　第十二條補(bǔ)充條款：

　　第十三條簽字蓋章

　　第十四條合同份數(shù)

　　本合同一式二份，;甲、乙雙方各執(zhí)一份

　　第十五條本合同經(jīng)雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動(dòng)終止。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

【裝飾合同】相關(guān)文章：

裝飾施工合同02-18

裝飾設(shè)計(jì)合同03-05

裝飾工程合同03-16

裝飾裝修合同03-28

建筑的裝飾合同03-29

建筑裝飾合同04-06

裝飾公司的購(gòu)銷合同02-23

裝飾材料采購(gòu)合同03-21

裝飾建材購(gòu)銷合同03-21

裝飾施工工裝合同03-20