- 委托施工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
委托施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同也是非常有必要的行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的委托施工合同，歡迎閱讀與收藏。
委托施工合同1
發(fā)包方（甲方）：XXX
承包方（已方）：XXX
為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將XXX委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：
XX。
二、工程內(nèi)容
土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。
以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1、開工日期：本項目工程從XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX個日歷天。
2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣XXX整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣XXX整。
3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣XXX整。
4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣XXX整。
七、工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的.內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到XXX級。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后XXX天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于XXX個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣XXX元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣XXX元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養(yǎng)護管理
1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、合同份數(shù)
本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)XXX份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方代表（蓋章）XXX
乙方代表（蓋章）XXX
合同簽訂日期：
簽約地點：XXXX
委托施工合同2
發(fā) 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴會答復(fù)意見書出來后，甲方應(yīng)一次性付給 乙方工程預(yù)付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設(shè)備進廠甲方應(yīng)支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后7天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內(nèi)的設(shè)備。(詳細內(nèi)容見合同附件)
2、 合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件.工資等依報價單及圖說數(shù)量(以供電局審批為依據(jù))，雙方采包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線外的.外部工程手續(xù)。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應(yīng)乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;
2、 變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計圖紙施工及送電;
3、 協(xié)助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續(xù);
4、 自柜體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條 技術(shù)規(guī)范
按甲方提供經(jīng)供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。
第八條 工程日期
1、 本合同項內(nèi)于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴會答復(fù)意見書出來后75天經(jīng)供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導(dǎo)致工期延誤后果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關(guān);
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經(jīng)甲方認可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經(jīng)甲方訂為無法完成任務(wù)，經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復(fù); 乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經(jīng)濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應(yīng)維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應(yīng)負全部經(jīng)濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同3
甲方(委托人)： 身份證號碼：
乙方(居間人)： 身份證號碼：
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營宗旨，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設(shè)單位簽訂該工程項目專業(yè)承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠，各種施工手續(xù)齊全，能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應(yīng)利用自身關(guān)系協(xié)助甲方與業(yè)主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3.3如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后，報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應(yīng)在簽訂中標合同后三日內(nèi)一次性付清。
4.3甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的`方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名：
賬號：
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設(shè)單位或者建設(shè)單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
委托施工合同4
XX市二建集團有限公司：
茲委托貴單位承建XX市XX單位業(yè)務(wù)用房修繕工程施工，具體工程委托約定如下：
一、工程范圍：XXXXX大樓樓層內(nèi)間改病房及其它零星工程維修
二、施工依據(jù)：因修繕工程比較零碎，無法出具圖紙，在施工過程中雙方做好隱蔽項目簽證。
三、工期：20天，開工日期自20xx年7月12日開始。
四、工程驗收：工程完成后，雙方對維修工程進行驗收，出具驗收報告。
五、工程結(jié)算依據(jù)：委托XX市財政投資評審中心審核。
六、付款：結(jié)算審核后，按相關(guān)程序把工程款支付。
七、保修：施工全部工程質(zhì)量保修期為壹年。
八、違約：由于施工方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延期1天，按主體工程總施工費10%扣罰；由工程委托方原因?qū)е卵诱`的，工期相應(yīng)順延。
委托單位：XXXXXXXXXX被委托單位：XX市二建集團有限公司（蓋章）（蓋章）
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：年月日
委托施工合同5
委托方： ( 以下簡稱甲方)
居間方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，在互惠互利和自愿誠信的`原則下，雙方達成以下合同條款：
一、甲方委托乙方： 聯(lián)系承攬 開發(fā)區(qū)萬達廣場公寓室內(nèi)裝修工程。
二、項目、工程概況(以正簽項目，施工合同為準)
1、項目工程名稱：
2、項目工程地點：
3、項目工程內(nèi)容：
4、項目工程造價：
三、居間費用：
1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與 正簽合同 甲方自愿付給乙方費用 (報酬)。
2、無論合同名稱或項目，工程負責人及法人發(fā)生變化，甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執(zhí)行過程中結(jié)束，甲方在上述發(fā)包方繼續(xù)簽訂裝修工程合同也要按合同執(zhí)行。
四、居間費用(報酬)付款方式：
1、工程報酬：按本工程總造價3%提取報酬(稅后)，以實際發(fā)生工程量為準。
2、付款方式：年完工結(jié)算剩余50%一次性付清 。
五、違約責任：
甲乙雙方發(fā)生爭議時，乙方有權(quán)向仲裁機構(gòu)和法院起訴。
六、合同及法律生效：
本合同一式 貳 份，甲乙雙方每人各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方： 乙方：
年月日：
委托施工合同6
委托方（以下簡稱甲方）：
聯(lián)系方式：
地址：
受托方（以下簡稱乙方）：
聯(lián)系方式：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托施工內(nèi)容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。
四、工期要求
現(xiàn)場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應(yīng)順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質(zhì)量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)力到施工現(xiàn)場對工程進度、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督。
2、甲方有權(quán)利定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應(yīng)做好施工中的協(xié)調(diào)工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。但如遇不可抗力的自然災(zāi)害等原因?qū)е鹿こ谈C工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應(yīng)予理解并承擔由此可能帶來的`成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應(yīng)按規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發(fā)生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
委托施工合同7
委托方(以下簡稱甲方)：_________________
受托方(以下簡稱乙方)：_________________
08日竣工，在該工程質(zhì)量保修期內(nèi)，室外水泥場地出現(xiàn)不同程度翻砂、起灰和為了確保質(zhì)量甲方委托巢湖市負責施工，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托施工內(nèi)容
巢湖市蘇灣交警中隊室外場地瀝青砼地坪，厚度50mm，包工包料包質(zhì)量。
二、甲方責任、權(quán)利和義務(wù)
1、做好施工中的協(xié)調(diào)工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
2、甲方享有因乙方原因造成的經(jīng)濟和法律糾紛時停止支付工程款的權(quán)利。
三、乙方責任、權(quán)利與義務(wù)
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必須履行合同的有關(guān)條款，按合同的規(guī)定全面完成各項工作，并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責任，負責協(xié)調(diào)業(yè)主與監(jiān)理部門關(guān)系。
2、負責工程施工質(zhì)量、施工安全、文明施工等全部工作，并承擔由此發(fā)生的`全部費用。
3、嚴格按施工規(guī)程、規(guī)范或國家有關(guān)法規(guī)的要求以及甲方的質(zhì)量、安全管理要求進行施工，按合同要求完成工程施工任務(wù)。若因乙方管理不當，出現(xiàn)質(zhì)量、安全、工期及其他與本工程相關(guān)的問題而受到業(yè)主或國家相關(guān)部門的處罰時，則由乙方承擔責任并負責由此造成的經(jīng)濟損失。若發(fā)生安全事故，由乙方承擔責任并負責理賠。
4、乙方有義務(wù)按甲方要求，配合甲方的質(zhì)量、安全、環(huán)境保護等體系認證工作。
5、乙方不得將工程以任何方式分包或轉(zhuǎn)包給第三方。
6、乙方保證不拖欠民工工資，否則，甲方有權(quán)從工程款中直接支付工資給民工及相關(guān)材料費。
四、有關(guān)費用事項
1、乙方必須在拾個工作日內(nèi)完成工作;
2、甲方按60元/m2支付工程款，總工程款按照實際完成面積計算;
3、施工完工后一個月內(nèi)，甲方付清全部工程款;
4、工程款一次性結(jié)清，乙方不提供稅票。
五、特別約定
為維護本公司的良好信譽，若因乙方管理不當，導(dǎo)致工期嚴重滯后或工程質(zhì)量、工程安全出現(xiàn)重大問題，由此造成的經(jīng)濟責任由乙方承擔。
六、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方另行商訂補充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份。
甲方代表：_________________：_________________
電話：_________________乙方代表：_________________電話：_________________
雙方簽訂協(xié)議日期：_________________
委托施工合同8
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將乙方中標的商貿(mào)物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協(xié)議如下：
一甲方權(quán)利和義務(wù)
根據(jù)中標施工合同：
�。�1）甲方應(yīng)負責協(xié)調(diào)乙方施工的周邊環(huán)境不受干擾；
�。�2）甲方會同業(yè)主負責辦理開工報建檢查竣工等手續(xù)；
�。�3）甲方會同業(yè)主監(jiān)督檢查乙方施工進度和安全，質(zhì)量；
�。�4）甲方負責向業(yè)主催付進度工程款；
（5)甲方負責向業(yè)主在≧0完成內(nèi)催退履約保證金，主體完工再催要剩下的`50%履約保證金。
二乙方權(quán)利和義務(wù)
根據(jù)中標合同：
（1）履約保證金在20__年3月3日上午12點之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬元整
�。�2）20__年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協(xié)議作廢。20__年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據(jù)業(yè)主的付款付與※※。
�。�3)乙方應(yīng)按甲方要求按期進駐現(xiàn)場開工，并確保施工工期和質(zhì)量；
�。�4）配合甲方會同業(yè)主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續(xù)；
�。�5）配合甲方協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境；
�。�6）負責整理工程的各項有關(guān)建設(shè)施工竣工驗收資料及報驗手續(xù)；
�。�7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
�。�8）乙方提供正規(guī)的稅票；
（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關(guān)。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應(yīng)確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業(yè)主處理辦理相關(guān)手續(xù)，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協(xié)議的十日后全額履約保證金。
�。�2）乙方在甲方下達開工命令后三日內(nèi)無條件開始施工，如果不能按期進駐現(xiàn)場，甲方提出終止協(xié)議，保證金不退，如有違約雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協(xié)議一式四份，自簽訂后一日內(nèi)生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔保人：乙方擔保人：
___年___月___日
委托施工合同9
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿(mào)城一期10KV配電工程施工
2、工程地點：新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設(shè)計、包人工、包該工程所有設(shè)備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調(diào)試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：
1、供電系統(tǒng)設(shè)計。
2、所有安裝設(shè)備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統(tǒng)施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設(shè)備材料的運輸、安裝、檢驗及調(diào)試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23#樓北側(cè)1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調(diào)試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協(xié)調(diào)與供電部門的關(guān)系，辦理施工驗收手續(xù)。
三、工期
20xx年7月15日至20xx年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預(yù)算書。
總造價為含設(shè)計、人工、工程所有設(shè)備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調(diào)試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的'綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預(yù)付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內(nèi)必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無質(zhì)量問題或出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內(nèi)將質(zhì)保金無息支付給乙方。
五、箱變技術(shù)要求
1、歐式景觀樣式。設(shè)備配置根據(jù)圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設(shè)備，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內(nèi)外必須要有標示牌;
3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產(chǎn)品是銅芯，“達馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業(yè)標準);
6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質(zhì)量標準參照國家標準規(guī)范要求;
7、電氣開關(guān)等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌。
六、安裝質(zhì)量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標準執(zhí)行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
2、乙方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量標準：執(zhí)行最新國家及行業(yè)標準、國家和地方行政主管部門的有關(guān)規(guī)定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關(guān)國家標準、國家機械部及企業(yè)標準執(zhí)行。
4、 由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現(xiàn)乙方在施工中存在偷工減料現(xiàn)象，甲方除責令恢復(fù)按圖紙或合同約定的標準外，并有權(quán)要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任：
1、提供工程施工機械及設(shè)備存放臨時用地。
2、施工現(xiàn)場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。
3、及時支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供高壓系統(tǒng)設(shè)計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎(chǔ)施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料、設(shè)備原始資料、設(shè)備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負責向臨清市供電公司有關(guān)部門按規(guī)定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規(guī)程、規(guī)定，確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關(guān)按市場價賣出。
八、質(zhì)保期
箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年，其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內(nèi)，乙方必須在24小時內(nèi)對該工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應(yīng)給予甲方相應(yīng)的賠償。
十、合同生效
合同生效時間：
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同10
甲方：_________________
乙方：_________________
工程經(jīng)招標由乙方中標承建,現(xiàn)為明確甲乙雙方責任,促使本工程按期保質(zhì)保量順利竣工,經(jīng)商定,特訂立本合同,具體條款如下：_________________
第一條：工程概況
1.工程名稱：_________________
2.工程地點：_________________永泰縣
3.工程內(nèi)容及范圍：_________________以設(shè)計圖紙和審計后的工程量清單為依據(jù)。
4.工程金額：_________________本工程發(fā)包價即中標價人民幣元�，F(xiàn)場工程量增減、設(shè)計變更按實簽證。工程最終造價以審計部門審定的造價為準。
第二條：雙方職責
1.甲方委托乙方對工程進行施工,乙方應(yīng)按國家電力部門頒發(fā)的規(guī)程規(guī)定進行施工。
2.工程桿洞、拉線洞、拉線及線路走廊征地、賠青費用由甲方負責,施工過程中若需要甲方配合的工作甲方應(yīng)積極給予配合。
3.乙方應(yīng)按《3~110KV高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》、《電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范》《架空送電線路設(shè)計技術(shù)規(guī)范》、等國家電力部門頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范要求保質(zhì)保量按時完成工程施工并保證供電部門驗收通過且供電等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方應(yīng)按照設(shè)計圖紙和國家、部頒規(guī)范要求采購工程所需要的輔材。
5.乙方指派鄭明幫同志為項目經(jīng)理(聯(lián)系電話：_________________15280155698),負責組織本工程項目的實施。
6.施工期間,乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》做好安全管理工作,嚴防事故發(fā)生。若乙方原因造成安全問題,責任由乙方自負。
7.本工程施工過程中,若遇自然災(zāi)害等不可抗力因素影響,造成的經(jīng)濟損失及工期拖延,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
第三條：工程質(zhì)量及驗收辦法
1.工程竣工且具備驗收條件后即由永泰縣供電有限公司組織以施工圖及國家頒發(fā)的'施工驗收規(guī)范為依據(jù)進行驗收。若驗收不合格,乙方必須按規(guī)范要求限期整改。屬乙方責任造成的問題,整改費用由乙方負責;若屬甲方責任造成的問題,則返工費用由甲方負責,
第四條：工程工期
1.除甲方原因、雨天、停電原因和不可抗拒的因素外乙方不得延誤工期。
2.因甲方賠青問題造成乙方誤工,工期應(yīng)順延,并承擔相應(yīng)損失。
第五條：付款方式
工程施工合同簽訂后,甲方按發(fā)包價的70%支付給乙方作為備料款。工程竣工驗收合格并送電、造價經(jīng)審計部門最終審核后七日內(nèi)一次性付清余款。
第六條：在保修期內(nèi)如發(fā)生施工質(zhì)量問題乙方應(yīng)負責無償修復(fù)。
第七條：解決爭議的方式
甲乙雙方在協(xié)議履行中發(fā)生糾紛,應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可以向合同簽訂所在地人民法院提請訴訟。
第八條：其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商,并可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議自雙方簽章之日起生效,至保修期滿后失效。
3、本協(xié)議壹式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
代表：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
簽訂日期：_________________
簽訂地點：_________________
委托施工合同11
委托方：_____有限責任公司（以下簡稱甲方）
施工方：_____安裝工程有限責任公司（以下簡稱乙方）
_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移，為保證_____改造工程順利實施，甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂以下合同：
一、工程名稱：_____蒸汽管道遷移工程。
二、工程范圍：按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20xx-中界定的管道起始范圍。
三、工程施工內(nèi)容：乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程，包括勘測設(shè)計、物資設(shè)備采購、工程實施、地方事宜協(xié)調(diào)、對產(chǎn)權(quán)單位竣工驗交等。
四、工期：20xx年10月02日開工，20xx年11月10日完工。
五、合同價款：本合同總計費用元由乙方包干使用，合同簽訂10日內(nèi)甲方預(yù)付乙方30%的合同價款，竣工驗收合格后，撥付95%合同款，留5％質(zhì)保金一年，使用一年后進行質(zhì)保期質(zhì)量驗收，沒有質(zhì)量問題，一次性付清合同總價款
六、雙方的主要權(quán)利義務(wù)：
甲方責任
1按照合同約定及時撥付資金。
2派駐工地機構(gòu)和代表，履行甲方職責，協(xié)調(diào)各方工作。
3審批由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失。
4按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5按規(guī)定辦理項目預(yù)算（概算）執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的.審計手續(xù)。
6按有關(guān)規(guī)定參加竣工驗收交接工作。
乙方責任
1根據(jù)甲方的委托，負責具體辦理遷改工作。
2接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。
3嚴格按照有關(guān)要求進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定時間完工和交付使用。
4堅持文明施工，做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產(chǎn)。
施工中乙方應(yīng)遵循國家關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)定，制定安全措施，避免傷亡事故的發(fā)生，乙方施工人員發(fā)生的一切傷亡事故由乙方承擔。
乙方應(yīng)保護好施工范圍內(nèi)既有設(shè)備、設(shè)施；地下管線等設(shè)備，承擔由乙方造成損壞的責任賠償。
7、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
七、驗收標準：按照國家、鐵道部現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范進行施工，按照《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》和《房建設(shè)備大修、維修工程竣工驗收標準》進行驗收，達到合格工程。
八、工程保修、維修及違約責任
1、工程竣工驗收合格后，由乙方接管運營維護，甲方及時辦理相關(guān)移交手續(xù)。
2、若甲方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向乙方支付工程總造價3%的違約金。乙方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價3%的違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會仲裁。
十、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
本合同正本兩份，甲、乙雙方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本與副本相悖，以正本為準。
甲方: _____有限責任公司乙方：_____安裝工程有限責任公司
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
二OXX年月日
委托施工合同12
甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________
聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設(shè)單位
直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_________________萬元)。
2、居間報酬結(jié)算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設(shè)單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設(shè)單位支付予甲方的第一筆工程預(yù)付款(即工程總造價的.
%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________
元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi)，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶，也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權(quán)要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同，居間方有權(quán)請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權(quán)責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________
甲方：_________________(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
委托施工合同13
電力工程委托施工合同茲有（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）施工事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，一致達成以下協(xié)議：
一、工程項目名稱：
二、工程項目內(nèi)容：
該工程具體內(nèi)容詳見工程預(yù)算、圖紙。
三、施工地點：
甲方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
乙方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
四、工程承包形式：
五、工程預(yù)算方式：
1、工程采用總承包形式的結(jié)算方式：
工程總承包造價計人民幣元，此價為最終價，開工前付清總額的'，計人民幣元；工程竣工后一次性付清余款。
六、工程竣工日期：
該工程暫定為工程款到后且現(xiàn)場具備進場條件的情況下工作日內(nèi)竣工(具體竣工時間以供電公司的停電計劃為準)。如因工程款沒到位或遇特殊等不可預(yù)測情況，工期順延。
七、工程質(zhì)量要求：
工程質(zhì)量嚴格按有關(guān)工程施工規(guī)程內(nèi)容標準要求施工。因施工質(zhì)量所造成的材料損失及返工責任由乙方自負。該工程施工質(zhì)保期為壹年。
八、雙方應(yīng)盡責任和義務(wù)
1、甲方應(yīng)協(xié)助乙方做好工程施工中的有關(guān)應(yīng)協(xié)助工作；
2、凡施工中涉及政策理賠等事宜，由甲方負責處理；
3、乙方應(yīng)確保協(xié)議內(nèi)的工程竣工期，如遇特殊情況應(yīng)提前通知甲方。
4、工程竣工后如甲方設(shè)備款未到位，乙方將不予出具竣工資料。
九、其他未盡事宜，由雙方視具體情況共同商定解決，并以附件形式加以補充。
十、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)壹份。自雙方蓋章（簽字）之日起生效
甲方：乙方：
負責人：委托負責人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
年
稅號：
委托施工合同14
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，甲方現(xiàn)委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工內(nèi)容：（見工程預(yù)算表）
4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）
5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內(nèi)容、變更材料，這部分的工程款按實另計。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）
第二條材料供應(yīng)的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。
�。�1）甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，因材料、
設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的.，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
�。�2）由甲方采購供應(yīng)到工場或工地現(xiàn)場的材料、設(shè)備須在各項工程開工之日前三天內(nèi)應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲、乙雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。
乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
第十一條附則
1、本合同一式，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）：
聯(lián)系地址：
電話：
簽訂日期：
年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日
委托施工合同15
甲方委托乙方承建民房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合建房具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的`隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供飲用的純凈水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。
4、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應(yīng)當承擔工程質(zhì)量違約責任。
4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應(yīng)順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、全部工程手工費合計人民幣，大寫： ，小寫
2、澆圈梁、上樓板或大澆房頂時，甲方不支付乙方大小工人的勞務(wù)報酬、飯菜錢、煙酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
3、每平方米建筑面積 元，含抹內(nèi)外墻面、搞地平、起隔墻等。搞地平 元/平方米。
六、建房工期：建房工期為 天，自 年 月 日開始施工算起。開工起 個晴天完工。
七、付款方式：
先按工程進度付款，待整個工程完工后，房屋經(jīng)過甲方驗收，若無漏雨、樓梯積水等質(zhì)量問題，甲方在3個月內(nèi)必須向乙方付清工錢。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
甲方簽字： 身份證號：
乙方簽字： 身份證號：
【委托施工合同】相關(guān)文章：
委托施工合同15篇03-28
施工的合同02-16
委托的合同02-16
施工合同通用09-28
設(shè)計施工合同04-06
路基施工合同04-07
大棚施工合同03-19
項目施工合同03-20
修路施工合同03-20