工程款合同范本
隨著時(shí)間的推移，合同的類型越來越多，合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢？以下是小編整理的工程款合同范本，歡迎閱讀與收藏。
工程款合同范本1
委托保證人(以下稱甲方)：___________________
住所：____________________________________
法定代表人：______________________________
電話：________________傳真：______________
保證人(以下稱乙方)：______________________
住所：___________________________________
法定代表人：_____________________________
電話：________________傳真：_____________
鑒于甲方與(以下簡稱承包商)就項(xiàng)目于_________年______月______日簽訂編號(hào)為_________的《建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱主合同)，乙方接受甲方的委托，同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔(dān)保。雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱業(yè)主支付擔(dān)保是指，乙方向承包商保證，當(dāng)甲方未按照主合同的約定支付工程款時(shí)，由乙方代為支付的行為。
1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價(jià)款。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%，金額最高不超過人民幣_(tái)________元(大寫：_________________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為：_________________連帶責(zé)任保證。
3.2乙方保證的期間為：_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內(nèi)。
3.3甲方與承包商協(xié)議變更工程款支付日期的，經(jīng)乙方書面同意后，保證期間按照變更后的支付日期做相應(yīng)調(diào)整。
第四條承擔(dān)保證責(zé)任的形式
4.1乙方承擔(dān)保證責(zé)任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的，由乙方在保證金額內(nèi)代為支付。
第五條擔(dān)保費(fèi)及支付方式
5.1擔(dān)保費(fèi)率根據(jù)擔(dān)保額、擔(dān)保期限、風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。
5.2雙方確定的擔(dān)保費(fèi)率為：_________________。
5.3本合同生效后日內(nèi)，甲方一次性支付乙方擔(dān)保費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)________元(大寫：_________________)。
第六條反擔(dān)保
甲方應(yīng)按照乙方的要求向乙方提供反擔(dān)保，由雙方另行簽訂反擔(dān)保合同。
第七條乙方的追償權(quán)
乙方按照本合同的約定承擔(dān)了保證責(zé)任后，即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐?xiàng)及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，甲方另外應(yīng)支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息，并按上述代償款項(xiàng)的%一次性支付違約金。
第八條雙方的`其他權(quán)利義務(wù)
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同，并收到甲方支付的擔(dān)保費(fèi)之日起日內(nèi)，向承包商出具《業(yè)主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資金、注冊(cè)地、主要營業(yè)機(jī)構(gòu)所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經(jīng)營舉措應(yīng)提前_________日通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項(xiàng)應(yīng)立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉(zhuǎn)讓給第三人。甲方與承包商有關(guān)主合同的修改、變更，應(yīng)告知乙方;如發(fā)生結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)經(jīng)乙方書面同意。
8.4甲方保證對(duì)已經(jīng)落實(shí)的工程款項(xiàng)實(shí)行�？顚Ｓ�，及時(shí)向乙方通報(bào)工程款項(xiàng)的支付和合同履行情況，積極配合乙方進(jìn)行定期或隨時(shí)檢查和監(jiān)督。必要時(shí)乙方可要求甲方將已落實(shí)的工程款項(xiàng)打入乙方指定的賬戶，實(shí)行�？顚Ｓ帽O(jiān)督。
第九條爭(zhēng)議的解決
本合同發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛時(shí)，甲乙雙方當(dāng)事人可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，通過第款約定的方式解決：_________________。
9.1向法院起訴;
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機(jī)構(gòu)名稱)
第十條甲乙雙方約定的其它事項(xiàng)
____________________________________________________________。
第十一條合同的生效、變更和解除
11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權(quán)代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本合同生效后，任何有關(guān)本合同的補(bǔ)充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
第十二條附則
本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方：_______________________
乙方：_______________________
法定代表人：_________________
法定代表人：________________
(或授權(quán)代理人)_______________
(或授權(quán)代理人)_______________
時(shí)間：________年_____月____日
時(shí)間：________年_____月____日
工程款合同范本2
甲方：
乙方：
由于甲方欠乙方工程款，以房產(chǎn)抵頂工程款一事達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方用以抵頂工程款的房產(chǎn)為 建筑面積 平方米，價(jià)款 小區(qū) 元。 號(hào)樓 室， 元， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房
二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對(duì)外出售，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方自行 負(fù)擔(dān)，抵頂?shù)?房產(chǎn)乙方可以隨時(shí)出售，抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預(yù)售合同，在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時(shí)， 其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費(fèi)用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續(xù)。 辦理過戶手續(xù)所需要費(fèi)用由購房人按國 家現(xiàn)行規(guī)定承擔(dān)。
三、抵頂房產(chǎn)的價(jià)格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關(guān)配套費(fèi)用。 抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應(yīng)達(dá)到甲方對(duì)外銷售的同等標(biāo) 準(zhǔn)。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
五、 如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán) 等，乙方可以單方解除本協(xié)議，甲方應(yīng)以現(xiàn)金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向威海市 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
七、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程款合同范本3
甲方(擔(dān)保人)：_____公司
法定代表人：_____________
住址：___________________
郵編：___________________
聯(lián)系電話：_______________
乙方(被擔(dān)保人)：_______
法定代表人：_____________
住址：___________________
郵編：___________________
聯(lián)系電話：_______________
本建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同，合同如下：
第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號(hào)為_________年_________字第_________號(hào)建筑合同項(xiàng)下乙方支付義務(wù)得到切實(shí)履行，甲方利用自身擔(dān)保經(jīng)營權(quán)愿意為乙方向業(yè)主提供保證責(zé)任。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條按照《中華人民共和國擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定，甲方在對(duì)建筑合同的條款已做明確了解的情況下，愿意按合同的擔(dān)保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責(zé)任保證。
第三條甲方在為乙方提供連帶責(zé)任保證前，乙方必須：
1.向甲方提供下列一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)反擔(dān)保：
(1)經(jīng)甲方認(rèn)可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責(zé)任反擔(dān)保保證書。
(2)以財(cái)產(chǎn)抵押(質(zhì))押給甲方，以作為償付債務(wù)的擔(dān)保。雙方另訂“抵(質(zhì))押合同”。其中抵(質(zhì))押物的有關(guān)內(nèi)容見合同附件。
(3)經(jīng)甲方認(rèn)可的其他方式反擔(dān)保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責(zé)任的債務(wù)，甲方有權(quán)處分以上抵(質(zhì))押物。
第四條當(dāng)承包商按保證責(zé)任規(guī)定向甲方索賠，且甲方認(rèn)為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責(zé)任規(guī)定，甲方出于履行擔(dān)保義務(wù)為乙方向承包商支付時(shí)，甲方對(duì)乙方及其繼承人、受讓人有絕對(duì)的.追索權(quán)，不受乙方接受上級(jí)單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響，乙方不得以任何理由拒付。
第五條甲方有權(quán)自代償乙方收費(fèi)外，還要向乙方收取自代償之日起，按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實(shí)際代償天數(shù)的補(bǔ)償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內(nèi)，無條件地向甲方償清全部款項(xiàng)、費(fèi)用及應(yīng)付補(bǔ)償金。
第六條擔(dān)保條款的修改
乙方要求甲方修改擔(dān)保函內(nèi)容時(shí)，須向甲方提交書面的修改申請(qǐng)和銀行對(duì)所作修改的書面認(rèn)可文件，在增加擔(dān)保金額或擔(dān)保展期的情況下，乙方還必須相應(yīng)增加或延長對(duì)甲方的保障，否則甲方不接受乙方的修改申請(qǐng)。
第七條擔(dān)保費(fèi)用
甲方在與乙方簽署擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定向甲方支付擔(dān)保費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用(具體見收費(fèi)通知單)：
1.擔(dān)保費(fèi)：
(1)擔(dān)保費(fèi)以擔(dān)保金額為基數(shù)，按年率_________%計(jì)收。
(2)擔(dān)保費(fèi)計(jì)費(fèi)按月計(jì)算，不足一個(gè)月的按一個(gè)月計(jì)費(fèi)，在開具擔(dān)保函時(shí)一次性收費(fèi)。
2.其它費(fèi)用：
甲方因開具擔(dān)保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費(fèi)用(如，甲方在對(duì)乙方進(jìn)行檢查所發(fā)生的費(fèi)用等)，由乙方支付。
3.履約保證金：
部分委托人在申請(qǐng)甲方為其擔(dān)保前，需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金，該筆保證金主要用于債務(wù)到期后，乙方無法履行還款義務(wù)而產(chǎn)生的履約費(fèi)用，保證金以現(xiàn)金形式提供，數(shù)額為提供擔(dān)保金額的_________-_________%，當(dāng)乙方如期履行合同后，由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
第八條爭(zhēng)議的解決
本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭(zhēng)議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時(shí)，雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應(yīng)的判決對(duì)合同各方均具有約束力。
第九條違約責(zé)任
1.甲方的責(zé)任
(1)如果甲方未按本合同履行義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使乙方遭受損失，則乙方有權(quán)要求甲方予以賠償。
2.乙方的責(zé)任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務(wù)，則應(yīng)支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使甲方遭受損失，則甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
第十條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
本合同一式__
_______份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)_________份，承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：___
法定代表人(簽字)：__
工程款合同范本4
甲方：_________
乙方：_________
甲方因開發(fā)建設(shè)需要，確定由乙方承包文景路延長居住小區(qū)綠化工程施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《陜西省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)，雙方本著平等互利、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下條款，以資雙方共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：文景路延長居住小區(qū)綠化工程
2、工程地點(diǎn)：西安市文景路
3、施工工期：工期為日歷天，開工時(shí)間由甲方通知乙方，
乙方在接到甲方開工通知后七天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工，竣工驗(yàn)收時(shí)間為_________年____月____日，如因甲方交接場(chǎng)地原因影響，工期相應(yīng)順延。
二、工程承包內(nèi)容及形式：
1、承包內(nèi)容：根據(jù)雙方確認(rèn)的文景路延長居住小區(qū)景觀綠化工程施工圖紙范圍內(nèi)的綠化;
2、承包形式：本承工程為工程總價(jià)包干。
三、工程造價(jià)、履約保證金及付款方法：
1、工程造價(jià)：本工程總承包價(jià)為人民幣_(tái)________萬元，(小寫)養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)費(fèi)及相關(guān)調(diào)試費(fèi)。
2、履約保證金：乙方在簽訂合同后某日內(nèi)，向甲方繳納_________萬元作為合同履約保證金，待工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)無息退還給乙方。
3、付款方式：
(1)施工人員進(jìn)場(chǎng)開始施工后，按月按工程形象進(jìn)度付款，經(jīng)甲方工程監(jiān)理專業(yè)人員驗(yàn)收簽字后，在次月 5 日前支付進(jìn)度款 95 %給乙方;
(2)預(yù)留承包總價(jià) 5 %作為質(zhì)保金，待質(zhì)保期滿后，雙方對(duì)質(zhì)量問題無異議后無息退還給乙方。
四、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求：乙方必須保證本綠化工程符合設(shè)計(jì)要求、技術(shù)要求及國家或現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、雙方責(zé)任：
1、甲方責(zé)任：
(1)處理各種變更，并及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)監(jiān)督指導(dǎo)，乙方進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi)雙方進(jìn)行技術(shù)交底;
(2)負(fù)責(zé)督促各施工單位及時(shí)清除影響乙方施工的障礙物，及時(shí)為乙方提供工作面以便乙方進(jìn)行施工;
(3)提供乙方用水、用電的接點(diǎn)，水電費(fèi)由乙方支付，協(xié)助為乙方提供住宿及材料堆放地點(diǎn);
(4)及時(shí)組織辦理各種現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和簽證;
(5)甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，組織甲乙雙方人員參加各種專題工作會(huì)議;
(6)按時(shí)支付乙方工程進(jìn)度款;
(7)協(xié)調(diào)好工程總承包和各專業(yè)施工隊(duì)之間的關(guān)系;
(8)為保證綠化效果甲方有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整前與乙方進(jìn)行充分溝通，并出具書面的`變更通知單。
2、乙方責(zé)任：
(1)乙方必須在進(jìn)場(chǎng)前 7 天向甲方提交施工組織方案，由甲方審核確認(rèn)。
(2)乙方必須嚴(yán)格管理本方工作人員，嚴(yán)格遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)管理制度，服從甲方工作人員管理，不得從事與本工程無關(guān)的活動(dòng)，否則，造成的后果由乙方全部承擔(dān)。
(3)乙方必須根據(jù)由甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范按照現(xiàn)行施工技術(shù)進(jìn)行精心施工，工程質(zhì)量必須符合規(guī)范要求。
(4)施工過程中及保養(yǎng)期所需的水電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)并按時(shí)交納，生活及住宿由乙方自理。
(5)乙方必須保證現(xiàn)場(chǎng)文明施工，現(xiàn)場(chǎng)保持整齊有序，并積極配合甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理，做到工完場(chǎng)清，不得妨礙其他施工隊(duì)的正常施工。
(6)乙方必須遵守施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)格按圖紙施工，做好各項(xiàng)施工質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)記錄，按時(shí)完工和交付使用。
(7)工程竣工驗(yàn)收前，所有設(shè)施和成品由乙方負(fù)責(zé)保護(hù)。
六、驗(yàn)收條款：
1、工程驗(yàn)收要符合有關(guān)國家城鎮(zhèn)綠地園林綠化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并按合同附件要求及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、施工過程中發(fā)現(xiàn)工程進(jìn)度和質(zhì)量問題時(shí)，甲方以書面形式通知乙方，乙方必須在 24 小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)意見，并在 2天內(nèi)采取有效措施，整改達(dá)標(biāo)后交甲方驗(yàn)收;否則甲方有權(quán)責(zé)令停工(甚至終止合同),調(diào)換隊(duì)伍，整改費(fèi)用和甲方的直接損失由乙方承擔(dān)，工期不得順延。
七、質(zhì)量保修及苗木保養(yǎng)：
1、工程竣工后乙方必須對(duì)工程實(shí)行免費(fèi)成活保養(yǎng)，同時(shí)為工程提供保修，保養(yǎng)保修期自工程竣工之日起 貳 年。
2、保修保養(yǎng)期內(nèi)，乙方必須派專人對(duì)進(jìn)行日常管理，及時(shí)澆水、中耕除草，施肥、修剪，及時(shí)防治病蟲害，確保苗木正常生長，養(yǎng)護(hù)必須達(dá)到國家綠地園林養(yǎng)護(hù)表準(zhǔn)。
3、保養(yǎng)保修期內(nèi)，乙方操作過程中發(fā)生的質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
八、違約責(zé)任：
1、本合同嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包或分包，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方應(yīng)無條件退還甲方已付工程款，同時(shí)應(yīng)按合同總額10%向甲方支付違約金。
2、乙方必須按合同約定工期完成，若無故延誤工期或停工(除人力不可抗拒因素外)，乙方每逾期一日，應(yīng)向甲方支付工程造價(jià)千分之 五 的違約金，違約金從工程款中扣除。若因甲方問題或非乙方問題引起的工期延誤，經(jīng)甲方書面確認(rèn)延誤工期，工期順延。
3、甲方必須按照上述約定的付款方式按期支付乙方工程款，若因甲方原因未能按期支付，每超過一天，甲方必須按欠付工程款的千分之 五 向乙方支付違約金。
九、其他條款：
1、本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份，自簽字蓋章之日起生效。
2、本合同附件與本合同具有同樣法律效力。
3、若本合同執(zhí)行工程中出現(xiàn)糾紛，雙方通過友好協(xié)調(diào)解決;若協(xié)商解決不成，可通過合同簽約地仲裁委員會(huì)仲裁解決;仲裁無法解決的可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程款合同范本5
公司名稱:__________________(以下簡稱甲方)
住所:______________________
法定代表人:________________
公司名稱:__________________(以下簡稱乙方)
住所：____________________
法定代表人：______________
保證人名稱：______________(以下簡稱丙方)
住所：____________________
法定代表人：______________
因甲方的請(qǐng)求，丙方愿意為甲方、乙方于_________年______月______日簽訂的工程合同(以下簡稱主合同)提供擔(dān)保。乙方經(jīng)審查，同意丙方作為甲方履行主合同的保證人。三方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同如下：
一、丙方為甲方履行主合同的義務(wù)，即支付乙方貨款提供擔(dān)保。保證金額為甲方應(yīng)向乙方支付而末支付的款項(xiàng)。
二、丙方對(duì)上條所列款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。如果不按主合同的.約定付清工程款，乙方有權(quán)直接向丙方追償。丙方保證在接到乙方書面索款通知后個(gè)工作日內(nèi)清償述款項(xiàng)。
三、丙方同意在乙方依約提出代償要求時(shí)，以本公司所有之資金、財(cái)產(chǎn)先予償還乙方在債權(quán)得到丙方之清償后，將該債權(quán)轉(zhuǎn)移給丙方。
四、乙方在此同意，在甲方暫時(shí)沒有能力及時(shí)還款時(shí)，若甲方能根據(jù)乙方的要求提出合理有效的還款計(jì)劃，則乙方將暫不向丙方提出代償要求，乙方向丙方主張代償?shù)钠谙抟嘞鄳?yīng)后延。但若甲方末能按照還款計(jì)劃如期還款，則乙方隨時(shí)可向丙方要求代為清償。
五、丙方的保證責(zé)任不因甲方上級(jí)單位的任何指令、甲方地位及財(cái)力狀況的改變、甲方與任何單位簽訂任何協(xié)議或文件及本保證合同所擔(dān)保的主合同的無效或解除而免除。
六、丙方機(jī)構(gòu)若發(fā)生變更、撤銷，丙方應(yīng)提前天書面通知乙方和甲方。丙方如發(fā)生合并，由變更后的機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶責(zé)任;或由甲方和丙方落實(shí)為乙言所接受的新的保證人，如丙方破產(chǎn)，甲方應(yīng)丙方破產(chǎn)前二個(gè)月內(nèi)重新提供保證人。
七、在本合同有效期內(nèi)，甲、乙、丙任何一方不得擅自變更或解除本合同。需變更本合同還款時(shí)，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商同意，達(dá)成書面協(xié)議。
八、違約責(zé)任
丙方違反本合同第二條約定，末按期代為清償?shù)狡趥鶆?wù)，乙方可視情況擔(dān)保總額的3%向丙方收取違約金。
九、爭(zhēng)議的解決方式：
甲、乙、丙三方解決爭(zhēng)議的方式與主合同規(guī)定的一致。
十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂并加蓋單位公章，并自主合同生效之日起生效。
十一、本合同正本一式_________份，甲、乙、丙三方各執(zhí)_________份。
甲方(公章)授權(quán)代理人(簽字)：_________
_________年______月______日
乙方(公章)授權(quán)代理人(簽字);_________
_________年______月______日
丙方(公章)授權(quán)代理人(簽字)：_________
_________年______月______日
工程款合同范本6
甲方：
乙方：
鑒于乙方承攬了甲方開發(fā)的位于xx項(xiàng)目中工程，為解決項(xiàng)目遺留問題，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意用剩余工程款沖抵房款，針對(duì)此特達(dá)成如下協(xié)議：
1、截止目前，甲方已向乙方累計(jì)支付工程款金額￥x元，剩余工程款數(shù)額以工程決算單為準(zhǔn)；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款沖抵甲方開發(fā)的'位于通泰路東、宏偉街南中力.七里灣項(xiàng)目指定住宅，具體房號(hào)、戶型、面積、單價(jià)、總房款、套數(shù)以決算金額及銷售部正常售價(jià)為準(zhǔn)。該住宅名下產(chǎn)生的契稅、維修基金、印花稅、辦證費(fèi)等一切稅費(fèi)全部由乙方自行承擔(dān)。
2、沖抵房款過程中，若發(fā)生工程款不足沖抵房款的話，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因?qū)е虏荒苻k理按揭手續(xù)的，乙方應(yīng)自接到甲方或銀行不能貸款書面、電話、傳真、手機(jī)短信通知后30個(gè)工作日內(nèi)一次性把剩余房款補(bǔ)交完畢，否則，甲方有權(quán)單方解除售房合同，并追究乙方差額房款20%的違約金。售房過程中，產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)以售房合同約定為準(zhǔn)，同時(shí)乙方有權(quán)要求將選定的房子簽約至符合鄭州市政府關(guān)于房產(chǎn)限購政策購房資格的乙方或乙方指定人名下。
3、沖抵工程中，乙方應(yīng)向甲方出具相對(duì)應(yīng)金額的合法工程發(fā)票，
甲方需向乙方提供相對(duì)應(yīng)金額的售房發(fā)票。
4、本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行施工合同約定的后合同義務(wù)，如違約，可按照施工合同約定繼續(xù)追究對(duì)方相應(yīng)違約責(zé)任。
5、本協(xié)議生效后，既視為雙方都同意工程款沖抵房款事實(shí)，若一方反悔，違約方應(yīng)向守約方支付剩余工程款總額20%的違約金。
6、未盡事宜，另行協(xié)商，協(xié)商不成提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
7、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，每份具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款合同范本7
發(fā)包人（甲方）：（全稱）
承包人（乙方）：（全稱）
依照、及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點(diǎn)： 。
1.3 工程內(nèi)容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件）
□乙方只包工
1.6 工程結(jié)構(gòu)： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
2 工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 國家、北京或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）
、 。
2.3 約定標(biāo)準(zhǔn)： 。
3 工期
3.1 總工期： 日（為日歷工期，并包括）。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應(yīng)提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內(nèi)未做出答復(fù)的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應(yīng)征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。
3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應(yīng)妥善保護(hù)已完工工程。如甲方未能按時(shí)提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方要求復(fù)工的，甲方應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能按時(shí)答復(fù)的，乙方可自行復(fù)工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任：
�。�1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
�。�2）工程量增加、設(shè)計(jì)變更的。
�。�3）甲方未按時(shí)驗(yàn)收隱蔽工程的。
�。�4）甲方未按時(shí)供應(yīng)合同約定的材料和設(shè)備的。
�。�5） 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計(jì)8小時(shí)以上不能施工的。
�。�6）甲方未按時(shí)支付工程款的。
�。�7）因甲方或甲方代表堅(jiān)持錯(cuò)誤指令而導(dǎo)致工期延誤的。
�。�8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應(yīng)在3日內(nèi)批準(zhǔn)乙方修訂的進(jìn)度計(jì)劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
（1）提前的時(shí)間。
�。�2）乙方采取的技術(shù)措施。
�。�3）甲方為實(shí)行新技術(shù)措施提供的條件。
�。�4）實(shí)行新技術(shù)措施增加的費(fèi)用。
4 設(shè)計(jì)
4.1 設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應(yīng)于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設(shè)計(jì)公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設(shè)計(jì)變更
4.2.1 甲方要求變更設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)在該分部或分項(xiàng)工程施工3日前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對(duì)涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動(dòng)。
4.2.2 由于設(shè)計(jì)變更造成乙方材料積壓，由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。
4.2.3 已完工程設(shè)計(jì)變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔(dān)。
4.2.4 設(shè)計(jì)變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù)，乙方應(yīng)變更，送甲方批準(zhǔn)，同時(shí)調(diào)整工程價(jià)款。
4.2.5 涉及設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計(jì)圖紙及材料樣品，以作計(jì)價(jià)及施工依據(jù)。
5 工程價(jià)款
5.1 本工程價(jià)款：
□招標(biāo)工程以中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)。（應(yīng)附）
□非招標(biāo)工程以審定的工程預(yù)（概）算書為準(zhǔn)。
5.2 本工程價(jià)款總計(jì)：人民幣 元 ，? 元。
5.3 本工程價(jià)款可在出現(xiàn)下列情況時(shí)調(diào)整：
（1）甲方確認(rèn)的工程量增減。
�。�2）甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商。
�。�3）符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
�。�4）雙方約定的其他增減或調(diào)整。
5.4 工程價(jià)款支付
5.4.1 預(yù)付款為工程總價(jià)的 %，支付時(shí)間為 。甲方未按約定支付預(yù)付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內(nèi)仍不能支付，乙方可延期開工。
5.4.2 工程進(jìn)度款
5.4.2.1 乙方應(yīng)在每月 日向甲方提交已完工程量報(bào)告及相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄，甲方應(yīng)在3日內(nèi)會(huì)同乙方核實(shí)計(jì)量并檢驗(yàn)工程質(zhì)量。乙方無故不參加計(jì)量及質(zhì)量驗(yàn)收的，甲方計(jì)量視為有效并作為工程款支付依據(jù)；甲方逾期未作計(jì)量及質(zhì)量驗(yàn)收的，從第4日起乙方計(jì)量視為有效并作為工程款支付依據(jù)。
5.4.2.2 工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)包括洽商款項(xiàng)（如設(shè)計(jì)變更、工程量增加等）。
5.4.2.3 乙方未經(jīng)監(jiān)理同意超出設(shè)計(jì)圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計(jì)量。
5.4.2.4 經(jīng)乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應(yīng)計(jì)算自確認(rèn)延期5日后起算的應(yīng)付工程款利息（按同期銀行貸款利率計(jì)算）。
5.4.3 工程進(jìn)度款付至工程總價(jià)90%時(shí)停止支付，10%尾款待工程竣工驗(yàn)收合格后按雙方約定的方式結(jié)清。
6 材料設(shè)備供應(yīng)
6.1 本工程由甲方供應(yīng)主要材料設(shè)備的,雙方約定編制甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表作為本合同附件，一覽表中應(yīng)準(zhǔn)確寫明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、提供時(shí)間和地點(diǎn)等。
6.2 本工程由乙方采購材料設(shè)備的，應(yīng)按照設(shè)計(jì)說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購，提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明，并對(duì)所購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點(diǎn)前應(yīng)通知對(duì)方，雙方應(yīng)對(duì)材料、設(shè)備進(jìn)行共同驗(yàn)收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5 雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。
7 雙方派駐本工程項(xiàng)目的代表
7.1 甲方派駐本工程項(xiàng)目的代表為 職務(wù)： ，
職稱： 。
7.2本工程項(xiàng)目甲方委托 公司依法對(duì)工程施工實(shí)施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師： 職務(wù)： 職稱：
注冊(cè)證書號(hào)： 。
7.3 乙方派駐本工程的項(xiàng)目經(jīng)理為 ，是乙方在本工程項(xiàng)目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場(chǎng)地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。
7.5 甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)出的.任何書面形式的條件和指令，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)予執(zhí)行。
8 雙方權(quán)利
8.1 甲方權(quán)利
8.1.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場(chǎng)地的代表和監(jiān)理工程師，但應(yīng)提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權(quán)責(zé)不變。
8.1.2 有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。
8.1.3 有權(quán)審批乙方編制的施工進(jìn)度計(jì)劃。
8.1.4 有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，參加材料、設(shè)備驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
8.2 乙方權(quán)利
8.2.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場(chǎng)地的代表，但應(yīng)提前7日書面通知甲方，撤換后代表的權(quán)責(zé)不變。
8.2.2 有權(quán)監(jiān)督甲方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。
8.2.3 乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時(shí)，有權(quán)在收到甲方代表指令后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報(bào)告，如甲方代表堅(jiān)持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應(yīng)予執(zhí)行，但由于指令錯(cuò)誤而發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。
9 雙方義務(wù)
9.1 甲方義務(wù)
9.1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3 組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。
9.1.4 提供施工場(chǎng)地，并清除影響施工的障礙物及承擔(dān)乙方在不騰空?qǐng)龅貤l件下施工的相應(yīng)措施費(fèi)用。
9.1.5 提供房屋主體結(jié)構(gòu)，水、電、暖風(fēng)機(jī)電設(shè)備的技術(shù)資料。
9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設(shè)備，保證施工期間的需要。
9.1.7 協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地進(jìn)行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保證工程有序進(jìn)行。
9.1.8 嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。
9.1.9 在原有建筑物中進(jìn)行裝飾裝修工程，要保證建筑結(jié)構(gòu)的安全，并不得有下列行為：
�。�1）隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
�。�2）在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。
�。�3）增加樓、地面荷載。
�。�4）破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
�。�5）強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內(nèi)容的，應(yīng)有涉及改動(dòng)方案的設(shè)計(jì)圖紙，并對(duì)安全使用性出具書面說明。
9.2 乙方義務(wù)
9.2.1 制定并組織落實(shí)施工進(jìn)度計(jì)劃。
9.2.2 遵守政府有關(guān)主管部門對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
9.2.3 安全施工
9.2.3.1 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格安全防護(hù)和防火措施，并承擔(dān)由于管理不善造成的人員及財(cái)產(chǎn)損失。非乙方責(zé)任造成的損失，由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)。
9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故，應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)有關(guān)部門及通知甲方，并按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)提供搶救搶險(xiǎn)的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動(dòng)力設(shè)備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時(shí)交通要道附近施工時(shí)，應(yīng)與甲方協(xié)商安全防護(hù)措施，經(jīng)甲方同意后實(shí)施，防護(hù)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應(yīng)制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財(cái)產(chǎn)和人身安全。以上措施應(yīng)報(bào)甲方同意，并由甲方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應(yīng)負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作。
9.2.5 負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
10 工程驗(yàn)收
10.1 隱蔽工程驗(yàn)收:具備隱蔽條件的工程部位，乙方應(yīng)在自檢合格后48小時(shí)內(nèi)以書面形式通知甲方代表（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并經(jīng)甲方代表（監(jiān)理工程師）在檢驗(yàn)紀(jì)錄上簽字后，乙方才可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。
10.2 竣工驗(yàn)收
10.2.1 工程具備竣工驗(yàn)收條件的，乙方應(yīng)按國家竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應(yīng)在收到報(bào)告后7日內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后28日內(nèi)書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應(yīng)按甲方意見進(jìn)行修改并承擔(dān)因自身原因造成的修改費(fèi)用。
10.2.2 甲方逾期未組織驗(yàn)收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗(yàn)收，應(yīng)辦理竣工結(jié)算手續(xù)。
10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期，需修改后達(dá)到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，竣工日期為修改后提請(qǐng)甲方驗(yàn)收的日期�？⒐と掌谝惨暈楸Ｐ奁鹗既掌�。
10.2.4 工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收未通過的工程，甲方不得使用;如甲方強(qiáng)行使用,則視為竣工驗(yàn)收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量責(zé)任及其他責(zé)任均由甲方自行承擔(dān)。
10.2.5 因特殊原因部分工程暫時(shí)不能竣工的，雙方可簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議處理。
10.2.6 竣工結(jié)算：竣工報(bào)告經(jīng)甲方同意后，乙方按國家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。甲方自收到報(bào)告和結(jié)算資料之日起28日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時(shí)甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無正當(dāng)理由逾期未辦理竣工結(jié)算的，應(yīng)承擔(dān)乙方相應(yīng)的保管費(fèi)和利息損失。
11 違約責(zé)任
11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)時(shí)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償因違約給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11.2 甲方不能按時(shí)支付工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的，每延誤一日應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
11.3 由于乙方責(zé)任延誤工期的，延誤一日乙方應(yīng)向甲方按已付工程進(jìn)度款之和的 ‰支付違約金。
11.4 由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達(dá)標(biāo)的工程，乙方對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)進(jìn)行徹底返工修理，對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的應(yīng)進(jìn)行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5 違約方承擔(dān)違約責(zé)任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：
（1）合同已無法履行。
�。�2）甲、乙方協(xié)議停止施工。
�。�3）調(diào)解要求停止施工。
�。�4）仲裁要求停止施工。
�。�5）法院要求停止施工。
12 其他：有關(guān)保險(xiǎn)、擔(dān)保、保修等內(nèi)容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。
13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)在合理期限內(nèi)提供證明。
14 爭(zhēng)議解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第 種方式解決：
（1）依法向 人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。
�。�2）提交 仲裁委員會(huì)仲裁。
15 合同的生效：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本 份，甲方 份，乙方 份。
17 補(bǔ)充約定：
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號(hào)： 賬號(hào)：
簽訂時(shí)間： 簽訂時(shí)間：
簽訂地點(diǎn)： 簽訂地點(diǎn)：
工程款合同范本8
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________，電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請(qǐng)求：
1、請(qǐng)求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日，原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。
在進(jìn)行安裝之前，原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng)，待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。
被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后，于________月________日支付________元，________年________月________日支付________元，之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。
________年________月________日，原告要求被告________量面積進(jìn)行決算，被告________不但不予理會(huì)，還糾集其他人對(duì)原告進(jìn)行毆打，原告撥打110，經(jīng)過民警的調(diào)解，被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi)，并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。
被告________于當(dāng)場(chǎng)支付醫(yī)療費(fèi)________元后，于________年________月________日同原告丈量了干活的面積，由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米，安裝費(fèi)為________元，醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。
雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元，由被告人________支付。
但時(shí)至今日，被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述，原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝，實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。
依據(jù)《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī)，原告享有法定的'權(quán)利，被告________最為雇傭方，被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為，嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
因此，原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，現(xiàn)提起訴訟，請(qǐng)求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款合同范本9
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份證號(hào)：____________
________________________
身份證號(hào)：____________
丙方：________________
身份證號(hào)：____________
甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”B—33#樓項(xiàng)目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的勞務(wù)大清包，丙方系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(wù)(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的.《勞務(wù)合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔(dān)保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導(dǎo)致不能給丙方付款，丙方有權(quán)將甲方提供的擔(dān)保物依法出售，將變賣房屋所得價(jià)款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔(dān)保關(guān)系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款，丙方有權(quán)處置這套房屋，甲方無權(quán)收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權(quán)依法處置抵押物。
六：本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔(dān)保，與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項(xiàng)損失，丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價(jià)款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款合同范本10
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下：
一、雙方確認(rèn)，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_(tái)________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號(hào)、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
1．甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售；
2．甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉�、抵押，致使乙方�?quán)利無法實(shí)現(xiàn)；
3．甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的.爭(zhēng)議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證；
4．甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5．甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
三、本協(xié)議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)（包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等）。
四、本協(xié)議書簽訂后，乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，或暫不辦理登記手續(xù)時(shí)免費(fèi)更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費(fèi)用：
1．如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個(gè)月內(nèi)入伙的，則以實(shí)際入伙時(shí)間計(jì)交物業(yè)管理費(fèi)用；
2．如在本協(xié)議書簽訂后超過12個(gè)月入伙的，乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。
六、稅費(fèi)、交易費(fèi)用等。
1．甲方必須隨時(shí)配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù)，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發(fā)票，提供相關(guān)資料，辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項(xiàng)工作；
2．甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。
七、房屋銷售
1．乙方自用房屋時(shí)，甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下；
2．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協(xié)議；
3．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4．不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應(yīng)一切手續(xù)（包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等）。
八、違約責(zé)任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時(shí)辦理房地產(chǎn)權(quán)證，乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價(jià)款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方（蓋章）：_____________
授權(quán)代表（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（蓋章）：_____________
授權(quán)代表（簽字）：_________
_________年____月____日
工程款合同范本11
甲方：XXXX有限公司
乙方：XXXXXX有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
1、 乙方申請(qǐng)將甲方所欠乙方XXX項(xiàng)目外墻涂料工程款￥XXXX，現(xiàn)
乙方申請(qǐng)將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給XXX，由XXX在XXXX購買住宅一套，該房屋戶名寫為XXXX，身份證號(hào)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，若產(chǎn)生一切責(zé)任由XXXXXX春承擔(dān)。
2、 該筆費(fèi)用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請(qǐng)財(cái)務(wù)部門審核。該筆費(fèi)
用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、 乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與XXXXXXX有限公
司無關(guān)。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款合同范本12
甲方：
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項(xiàng)目建設(shè)工程合同，合同編號(hào)為 ，合同金額為 萬元，(b) 項(xiàng)目建設(shè)工程合同，合同編號(hào)為 ，合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元，上述合同工程內(nèi)容均已完成，正在進(jìn)行結(jié)算中，乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
一、 以房抵款金額及方式：
1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號(hào) 項(xiàng)目 號(hào) 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付，價(jià)款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致，該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況：
1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實(shí)際面積以測(cè)繪單位最終測(cè)繪面積為準(zhǔn))，單價(jià) 元/平方米，房款總額為 元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價(jià)是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價(jià)簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)以及物業(yè)管理費(fèi)。以上費(fèi)用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測(cè)繪報(bào)告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價(jià)，多退少補(bǔ)。(具體標(biāo)準(zhǔn)參照《商品房預(yù)售合同》第 條)
三、原合同工程結(jié)算、付款約定：
因乙方承攬甲方的工程的`原合同正在進(jìn)行結(jié)算中，若結(jié)算額或工程進(jìn)度款扣減甲方已付款額后余款不足房款，其余款項(xiàng)，三方同意為簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉�、抵押，致使乙方�?quán)利無法實(shí)現(xiàn);
3、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后，甲、乙雙方確定最終結(jié)算額，且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后，甲方與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙處購得此房，房款交于乙方，并承諾本協(xié)議簽訂之日起關(guān)于此房的一切經(jīng)濟(jì)糾紛與甲方無關(guān)。丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫�，否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預(yù)售合同》規(guī)定承擔(dān)房屋物業(yè)管理費(fèi)(元/月)，不論丙方是否實(shí)際入住。
七、丙方簽訂此合同時(shí)，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補(bǔ)事項(xiàng)時(shí)，三分同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測(cè)繪面積進(jìn)行結(jié)算。
八、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實(shí)際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭(zhēng)議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份，甲方四分，乙方兩份，丙方一份。
甲方： 乙方： 丙方：
日期： 日期： 日期
工程合同實(shí)務(wù)問題
1. 情境：
建設(shè)工程施工合同約定的工程款支付進(jìn)度比例為：“進(jìn)度款70%，整體工程驗(yàn)收合格并取得竣工驗(yàn)收備案證書后分三期（每期一年）支付至結(jié)算價(jià)款的95%，剩余5%待質(zhì)保期滿后支付”。
2. 問題：
如果承包人中途解約，工程尚未完工，承包人是否有權(quán)要求發(fā)包人提前一次性支付全部已完工程價(jià)款？發(fā)包人是否有權(quán)以合同約定的付款進(jìn)度比例來抗辯？質(zhì)保金應(yīng)否在應(yīng)付工程款中預(yù)留暫扣？
3. 分析：
�。�1）如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主張，勢(shì)必造成發(fā)包人提前支付大額工程款的資金壓力；同時(shí)也可能誘使承包人惡意解除合同，提前回款，尤其是在承包人墊資施工的情形下；
（2）但如果支持發(fā)包人關(guān)于付款進(jìn)度的抗辯，嚴(yán)格按照合同約定比例來支付，又可能涉及到承包人遲遲無法取得工程款的問題，因?yàn)榧幢憧梢詫?duì)已完工程進(jìn)行驗(yàn)收合格，但有些合同約定的比如“整體工程竣工驗(yàn)收、取得備案證書、分期付款”等條件往往在短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)，且很大程度上受發(fā)包人因素影響（比如未取得建設(shè)審批無法驗(yàn)收、資金壓力長期停工不復(fù)工等等），勢(shì)必導(dǎo)致承包人權(quán)益遲遲得不到保障。
（3）此外，由于合同提前移交面臨的質(zhì)量保修責(zé)任未來難以區(qū)分，預(yù)留質(zhì)保金無疑會(huì)損壞承包人權(quán)益，不預(yù)留質(zhì)保金又會(huì)對(duì)發(fā)包人不公。此時(shí)是留是付，應(yīng)當(dāng)如何抉擇？
【工程款合同】相關(guān)文章：
工程款合同03-23
工程款抵房款合同03-10
工程款結(jié)算還款協(xié)議04-24
工程款保證書12-31
工程款申請(qǐng)書05-20
工程款支付申請(qǐng)書05-29
工程款支付承諾書03-13
工程款申請(qǐng)書13篇05-21