建筑工程施工合同范本
建筑工程施工合同范本（一）
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法 》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日
1.5工程質(zhì)量：
1.6合同價(jià)款(人民幣大寫)：
第2條 甲方工作
2.1 開工前 天向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工做法說明 份，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導(dǎo)致延誤工期，工期順延。
2.2向乙方提供施工所需 的水、電、氣及電訊等設(shè)施，并說明注意事項(xiàng)。
第3條 乙方工程
3.1開工前 天，向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 份，并與甲方進(jìn)行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第6條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第 種。
A、固定價(jià)格 B、可調(diào)價(jià)格(按國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算)
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表)，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價(jià)值 %的保管費(fèi)。由乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
第9條 工程停建或緩建
9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。
第10條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
10.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的 %支付違約金。
第11條 保修
11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期 年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項(xiàng)目及內(nèi)容。
第12條 爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
12.2當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條 其他約定
第13條 附則
13.1本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。
13.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
13.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。
13.4附件資料
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表(簽字)： 授權(quán)代表(簽字)：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名： 戶名：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同范本（二）
一、工程概況
工程名稱：______
工程地點(diǎn)：______
工程內(nèi)容：______
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：___
資金來源：______
二、工程承包范圍
承包范圍：______
三、合同工期：
開工日期：______
竣工日期：______
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__
五、合同價(jià)款
金額(大寫)：_____元(人民幣)
�。ぃ篲____元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間： 年__ 月__ 日
合同訂立地點(diǎn)： _________
本合同雙方約定_后生效。
發(fā)包人：(公章)_______承包人：(公章)______
住所：_______住所：______
法定代表人：_法定代表人：
委托代表人：_委托代表人：
電話：_______電話：______
傳真：_______傳真：______
開戶銀行：_______開戶銀行：______
賬號(hào)：_______賬號(hào)：______
郵政編碼：__郵政編碼：______
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程施工合同08-17
建筑裝飾工程施工合同03-10
建筑工程施工合同07-01
有關(guān)建筑工程施工合同02-20
建筑工程施工補(bǔ)充合同08-11
建筑工程施工合同【優(yōu)】09-28
建筑工程施工合同范本10-02
建筑工程施工合同書02-15
建筑裝飾工程施工合同15篇04-16